Саморегулирование
Внесение изменений в реестр
Очередной раз (100500-й) напомню подрядчикам: если вы обнаружили, что не можете выполнять работы по вине заказчика, то пишите ему об этом, направляйте уведомление о приостановке работ и реально работы приостанавливайте. Иначе вина будет на вас.
Вот из последнего.
Заказчик не передал подрядчику проектно-сметную документацию (это вообще как?!) и прочее очень нужное для выполнения работ. Подрядчика обвинили в неисполнении контракта в срок, он пытался оправдаться. Но! Читайте, что решил суд.
«Если подрядчик нарушил сроки работ по причинам, не зависящим от него, но не уведомил о них заказчика, то ответственность за невыполнение контракта несет подрядчик.
Условиями контракта не предусмотрена обязанность заказчика передать подрядчику проектно-сметную документацию; в ходе исполнения контракта подрядчик не предупреждал заказчика о некорректности единичной расценки, неверно рассчитанном объеме работ или о наличии иных препятствий для выполнения работ; правом на приостановление работ ответчик не воспользовался».
Как еще можно внушить подрядчикам необходимость уведомлять заказчика о таких ситуациях?
Адвокат строителя Алексей Люкшин, +79219127329
#адвокатлюкшин #стройподряд #адвокатстроителя
